【精选】建筑合同模板汇编五篇
随着法律观念的日渐普及，能够利用到合同的场合越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么制定合同书有什么需要注意的呢？下面是小编整理的建筑合同5篇，欢迎阅读与收藏。
建筑合同 篇1委托人： 以下简称甲方
居间人：以下简称乙方
根据合同法相关居间条文，双方遵循资源共享、合作共赢，诚信自愿的原则就居间合作事项，经双方友好协商达成本合同如下条款，以资各方共同遵照实行。
第一条
乙方向甲方[以下简称设计方]介绍湖南丽泰投资开发有限公司周竹波[以下简称开发商]，开发的吉首市城区商住楼，该小区规划总用地近百亩，总建筑面积20多万平方，其中一期有9万多平方的建筑设计任务，甲方有意承揽该建筑设计勘探业务的诚意，故现委托乙方进行搭桥媒介服务、促成该小区的设计合同成立；具体细节均在正式签订设计合同中体现。
第二条 报酬计算：
居间人促成合同成立的居间报酬服务费计算方式是按实际设计的建筑面积每平方壹元作为居间报酬服务费。本报酬包括信息资源、乙方工资、交通通讯和业务涉及隐形开支。
笫三条 居间服务费的支付
设计合同成立生效后，随同开发商的付款金额每预付一次同时按比例支付一次，如此类推。
第四条 相关责任事项
1、甲方如果没有与开发商签订该项目设计合 ……此处隐藏7047个字……应，桩基测试大小应变出现问题由发包人负责，桩位、桩顶标高误差超过规范发生的费用由承包人负责。
7、工程施工过程中，压桩力达到桩身极限承载能力（由监理公司确认），即停止压桩，按原设计桩长计算，出现截桩时，双方另行协商。
第十三条：违约责任：
一、发包方
1、如连续延误施工不超出 3天，则双方本着友好合作关系，免于赔偿责任。但如连续延误施工超出 3 天，则每日赔偿承包方工程总造价万分之 3 的停工损失；
2、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任；
3、超过合同规定的日期验收，按每日工程总造价万分之 3 的比例偿付逾期违约金；
二、承包方
1、工程质量不符合合同 合格 规定的，负责无偿修理或返工，或承担发包方由此增加的工程费用；严格按国家、省有关施工工艺规程操作，超出规范要求，给发包方造成的损失，由承包方负责赔偿。
2、工程拖期交工，每日向发包方偿付工程总造价万分之 3 的违约金。
三、本合同发生单方面毁约时，按工程总造价3%向对方支付违约金。
第十四条：争议的解决方式
如双方就本合同发生争议，经协商不成时，用下了方式中的方法 二 解决。
一、向仲裁委员会申请仲裁；
二、向人民法院起诉。
第十五条：本合同及补充合同经双方签字盖章后生效。工程价款结清后自动失效。
第十六条：本合同副本四份，发包方执三分，承包方执一份。
发包方：（盖章） 承包方：（盖章）
代表人：（签字） 代表人：（签字）
电 话： 电话：
