施工合同

【实用】施工合同锦集7篇

随着人们法律观念的日益增强，合同在生活中的使用越来越广泛，它也是实现专业化合作的纽带。相信大家又在为写合同犯愁了吧，下面是小编整理的施工合同7篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。

甲方： 乙方：@@@@@@@

依照《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本监控工程施工事项协商一致，订立本合同，

小区监控安装合同。

一、 工程概况

工程名称：@@@@@小区

工程范围：监控系统设备安装

工程内容：监控系统布线、设备安装及调试

二、工程总价：详见附件1(工程价格汇总表)

合同金额： 元整(大写： )

本工程在小区监控系统工程采用总价包干的形式，一次包干;超出小区监控系统工程范围内的项目若小区需要增加，由双方协商定价。

三、产品质量及安装调试要求：

1、乙方须按附表1要求向甲方提供符合约定的产品质量标准的正品设备，不得以任何理由以次充好，未经甲方同意，不得随意更改方案

2、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范， 便于使用及维护，符合国家有关技术标准。

3、由甲方协助提供安装场地及电源。

四、工程项目建设期限：

合同签定后3 ……此处隐藏7770个字……_________________仲裁委员会仲裁。

（2）依法向人民法院提起诉讼。

第十一条几项具体规定

1

3.1因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到小区内指定地点。

（如小区内无指定地点，垃圾须运至小区外，则属于二次清运，二次清运费由发包人承担）1

3.2施工期间，发包人将外屋钥匙交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责提供外屋新锁，由承包人当场负责安装交付使用。

1

3.3施工期间，承包人每天的工作时间为：上午______点______分至______点______分下午______点______分至______点______分

第十二条其他约定事项：__________________________________________________________。

第十三条附则

1

5.1本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。

1

5.2本工程施工图及预算书作为本合同附件，发包方认可签字生效，具同等法律效力。

1

5.3本合同签订后工程不得转包。

1

5.4本合同一式______份，双方各执______份。

甲方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

________年____月____日

乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

________年____月____日